叮咚干货丨疫情中的工期索赔与费用索赔,我们应如何应对
赶工要求：承包人需取得发包人同意赶工及支付费用的书面证据 。发包人应主动配合复工 ，接受费用索赔以减少损失（如资金成本上升、材料风险等 ，发包人损失可能达承包人20倍） 。费用计算：施工降效：发包人支付赶工费（非降效费），按实际工程量增加计算。
疫情导致工程施工延误的工期 、费用是否可以索赔?
疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔 ，费用索赔需根据具体情况分担 。工期索赔 在建设工程领域 ，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段，为了避免疫情扩散 ，各省市采取措施限制农民工流动、推迟开复工日期 ，这些措施直接导致了施工单位的工期延误 。
因疫情造成的工期延误，承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔 ，需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告 ，并收集保存相关证据。 具体处理方式如下：明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定，不可抗力指不能预见 、不能避免 、不能克服的客观情况 。
因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担 。承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
但需注意 ，仅当工期延误或费用损失与疫情存在直接因果关系时，方可纳入不可抗力索赔范围 。例如 ，因政府强制停工导致的延误属于不可抗力 ，但因承包人自身管理不善导致的延误则不适用 。
法律主观：因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的 ，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请 ，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。
疫情期间采用电话通知后续如何索赔?
疫情期间若电话通知未录音 ，可通过补发书面通知 、收集关联证据 、利用证人证言等方式证明通知内容 ，并确保索赔证据符合“三性”要求（客观真实性、关联性 、合法性）以支持索赔主张 。
因疫情造成的工期延误，承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔 ，需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告 ，并收集保存相关证据。 具体处理方式如下：明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定，不可抗力指不能预见 、不能避免、不能克服的客观情况 。
停工期间管理人员工资由发包人承担 。疫情相关费用（如检测）由发包人分担；现场外管理费用由承包人承担。加班费、方案编审等隐性费用由发包人分担 。关键操作建议证据收集：保留政府文件 、停工通知 、费用发票、沟通记录等 。程序合规：严格按合同约定时间与流程提交索赔报告。
施工单位机械 、设备损坏的损失：由承包人承担 。清理 、恢复工作的费用：由发包人承担 。停工期间必须支付的工人工资：由发包人承担。停工的费用损失：由发包人和承包人合理分担 。因此，在费用索赔方面 ，并非所有因疫情导致的费用都可以由一方完全承担 ，而是需要根据上述原则进行分担 。
或者将信访材料邮寄相关法院。网上信访询问电话为010—85268356（需在法院工作日拨打，具体时间为星期一到星期五9：00至17：30）。在疫情防控的特殊时期 ，北京法院通过12368热线等线上渠道 ，为当事人提供了便捷、高效的诉讼服务，确保了诉讼活动的正常进行和当事人的合法权益得到保障 。
综上 ，法院认为春秋航空减载方式欠妥 ，且未完全尽到应有的注意义务，存在过错 ，应当对韩女士的损失承担相应赔偿责任 。据此 ，判决春秋航空赔偿韩女士机票差价 、滞留日本期间部分住宿生活费 、有凭据的电话费。但对于高出机票票面费用部分的“中间商服务费 ”，法院未能支持 。
建筑工程疫情如何索赔
建筑工程疫情索赔的处理方式如下：因疫情造成建筑工程合同违约的 ，一般不能要求赔偿 。疫情属于不可抗力因素 ，根据《民法典》第一百八十条的规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响 ，部分或者全部免除责任。
承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延 ，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条、比较高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担 。
综上所述 ，疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔 ，费用索赔则需根据具体情况和合同约定进行分担 。同时，索赔需要满足一定的条件和程序 ，以确保索赔的合法性和有效性。
又一艘邮轮出现疫情,游客要求赔偿?怎么索赔?
〖壹〗 、游客在邮轮出现疫情的情况下 ，若因旅行社或承运人未尽到相应义务而遭受损失，有权依法索赔 。索赔途径主要包括依据民法追究旅行社违约责任 ，以及依据海商法追究承运人赔偿责任 。民法角度的索赔依据与方式旅行社的义务与违约责任在旅游服务合同关系中 ，旅行社作为服务提供方，需对游客履行充分的注意及安全保障义务。
〖贰〗 、以“钻石公主号 ”为例 ，这艘邮轮停靠在日本横滨港 ，3000余名乘客和船员被要求留在船上接受长达14天的海上隔离检疫 。原本载有3700余人的邮轮，因确诊新型冠状病毒感染的肺炎患者陆续下船接受治疗，使得船上氛围异常紧张 。有乘客形容这已经不是邮轮 ，而是一座“漂浮着的监狱”。
〖叁〗、美国疾病控制与预防中心（CDC）要求邮轮公司签署文件说明该船已遵守CDC程序 ，否则不允许通过美国机场遣返船员。许多邮轮公司一直不愿签署，担心如果出了问题会受到法律影响 ，而且他们还需承担所有船员私人遣返的高昂费用 。对于尝试从世界水域回家的船员来说 ，边境关闭仍然是一个问题 。
〖肆〗 、一艘游轮出现了感染病例，而且邮轮毕竟是一个比较有限制和封闭性的公共场所 ，很容易出现交叉感染的风险 ，所以这艘游轮上的将近2000名游客没有被允许下船，仍然是待在游轮上面。不过这艘游轮现在已经靠岸停滞了 ，所以游轮上的乘客生活还是能够得到足够保障 ，岸上的有关部门可以向他们提供足够的生活物资 。
因为别人从高危区回来乱跑,导致我被隔离,我是否可以向那个人索赔...
〖壹〗 、可以尝试向对方索赔，但能否成功需结合具体证据和法律程序判定 ，且存在一定难度 。以下从法律层面和实际操作角度展开分析：法律层面：侵权责任认定需满足四个要件根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条 ，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。
〖贰〗、例如，多地已出现因隐瞒行程被立案侦查的案例 ，涉事人员不仅面临行政处罚 ，还可能被追究刑事责任 。公共卫生层面：加剧疫情扩散，威胁他人生命健康当前疫情形势严峻 ，国家卫健委数据显示 ，部分地区单日新增本土确诊病例达四位数 。
〖叁〗、若为外地户籍，需提供购房合同或居住证明以证明长期居住意愿；若无证明 ，可能被建议返回原籍检查。若担心隐私泄露 ，可向疾控中心说明情况，但需提供合法居住证明才能调整报告接收地 。县区疾控会开具转介卡 ，将患者转至当地传染病医院治疗 。
